UTE 360 INSTAVI CSIC

Comanda núm. PE-PR240013-19 - Proveïdor: SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS, S.A.

	Núm. Factura	Proveïdor	Data Factura	Import	Estat

Import Consumit: 3.631,40 €

Condicions Particulars Català:

1-Comanda  
L'objecte de la present comanda és la subcontractació de les partides descrites prèviament, les quals es troben incloses en el Projecte Tècnic de capçalera, del qual UTE 360 INSTAVI CSIC és adjudicatària. Pel sol fet de realitzar els subministres o serveis sol·licitats en aquesta COMANDA, s'entén que el PROVEÏDOR accepta totes les condicions que figuren en la mateixa. Tot lliurament o servei anirà acompanyat del corresponent ALBARÀ de lliurament amb el nom i domicili del proveïdor i degudament signat per l'encarregat o persona autoritzada de UTE 360 INSTAVI CSIC Tota factura haurà de contenir obligatòriament i de forma clara i visible el corresponent número de comanda.

2-Lliurament  
L'inici dels treballs es realitzarà en el dia establert en aquesta comanda i es defineix un termini d'execució fins el 10/01/2025 per a les partides contractades. El lliurament o lliuraments, es realitzaran en el termini o terminis establerts en aquesta comanda. Si el PROVEÏDOR no complís el termini total o parcial, se li aplicarà com a sanció el % de l'import contractat per dia de demora, deduint-se l'import econòmic de la sanció de les factures pendents de pagament. De la mateixa manera, s'estableix una penalització del 10% de l'import contractat per abandonament d'obra, en cas de produir-se. UTE 360 INSTAVI CSIC podrà exigir que el proveïdor avanci o retardi els subministres que l'interessin a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritme de les obres, dintre de les 72 hores següents a la seva sol·licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si el proveïdor no complís el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, UTE 360 INSTAVI CSIC podrà revisar tota la facturació pendent d'abonament i podrà optar per la rescissió de la comanda, amb pèrdua per part del proveïdor de la garantia. El proveïdor accepta en tot cas fer-se càrrec de les despeses que puguin ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC per la seva substitució, i en especial pels augments dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamació per danys i perjudicis que en tot cas es reserva UTE 360 INSTAVI CSIC

3-Qualitats  
Tots els elements objecte d'aquesta comanda s'ajustaran, com a mínim, a les qualitats assenyalades a la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. En aquells materials que sigui perceptiu, el proveïdor lliurarà el certificat de qualitat corresponent abans del lliurament del pagament de la última factura. Quan no es compleixin aquestes condicions els materials seran rebutjats, el comprador no tindrà l'obligació del pagament de la factura i podrà presentar reclamació pels perjudicis que li fossin ocasionats. En el cas de discrepàncies en quant a la qualitat dels materials subministrats, restarà un informe o certificat de la Direcció Facultativa de les obres on es manifesti o confirmi la falta de qualitat del material, per que el proveïdor procedeixi al seu càrrec a la seva immediata retirada i substitució en el termini que estableixi el comprador. La conformitat als subministres no serà definitiva fins que no s'hagi finalitzat la totalitat del mateix.

4-Compromís Ambiental 
El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de medi ambient i és responsable de la posada en pràctica de les mateixes, tant pel que fa a l'activitat contractada per ell com a la que alhora subcontracti amb tercers. El subcontractista ha de complir, quan n'hi hagi, el pla de medi ambient de l'obra. Per això el contractista posarà a disposició del subcontractista la part d'aquest pla que l'afecti. El contractista no acceptarà cap reclamació del subcontractista per pèrdues de temps degudes a interrupcions del treball, per incompliment per part del mateix de la legislació mediambiental o de les normes contingudes en el pla de medi ambient de l'obra.

El subcontractista es compromet a retirar de l'obra tota mena d'envasos i residus industrials que generi en la seva activitat i tractar-los d'acord amb la legislació de medi ambient. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en els temes mediambientals facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats mediambientals per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

5-Compromís de compliment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i presentar els registres que així ho acreditin. Tanmateix és també responsable de l'estricte compliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut que se li farà extensiu a la signatura del contracte, i al qual s'haurà d'adherir, i a les instruccions que el personal per la contractista li indiquin.  
En el periode màxim de 2 dies hàbils des d'emissió d'aquest contracte, el subcontractista rebrà un document des del Departament de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC. on es relaciona tota la documentació requerida segons la seva raó social, nivells de subcontractació i treballadors a càrrec. El subcontractista haurà d'enviar tota la documentació relativa a empresa a la major brevedat possible i la relativa a treballadors com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici dels treballs a executar a obra per tal de poder verificar i autoritzar els treballadors l'entrada a obra. 
El no compliment d'aquesta clàusula pot èsser motiu de l'expulsió/no admissió de treballadors de la subcontractista a obra. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en materia de PRL facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

En el cas d'apertura d'una NO CONFORMITAT (ISO) per incompliment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i/o Qualitat, UTE 360 INSTAVI CSIC, procedirà a passar un càrrec de 180€ (I.V.A no inclòs) per la gestió de la mateixa, independentment d'altres quanties que es puguin determinar, en funció de la gravetat dels fets.

6-Preus  
Els preus inclouen el subministre de materials, la mà d'obra especialitzada, dietes i desplaçaments fins el lloc de lliurament indicat (obra), així com les eines i maquinària auxiliar necessaris per a la correcta execució de les feines contractades. Tanmateix, es troba inclòs qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepció del Impost sobre el Valor Afegit, (IVA), que es carregarà desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus d'aquesta comanda s'entenen per ferms, sense dret a cap tipus de revisió i porten inclosos tots els càrrecs, impostos, etc. que no estiguin expressament recollits en aquest. Així mateix, les unitats lliurament o servei de la present COMANDA són aproximades, per la qual cosa es facturaran les unitats realment servides o executades i si es produís una variació en el número d'aquestes, no tindrà repercussió en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de l'obra. El PROVEÏDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra, sense que la variació quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamació. En el cas de que es requereixin assaigs, les despeses que aquests comportin seran a càrrec del proveïdor fins el 1% del valor dels subministres contractats. El proveïdor expressament autoritza a UTE 360 INSTAVI CSIC a que realitzi els controls, proves i assaigs a que es refereix el paràgraf anterior en el cas que el mateix no els portés a l'efecte, la totalitat de les despeses que comportin amb càrrec per part del proveïdor.

7-Abonaments  
En el cas de devolució i/o canvi de materials subministrats o partides executades, el comprador no acceptarà càrrecs sota cap concepte si no es troba acordat prèviament amb el tècnic d'obra. Els abonaments es facturaran i faran efectius durant el mateix mes que es produeixin físicament.

8-Transport  
El comprador es farà càrrec dels materials en el lloc de destí. No es farà per tant responsable de les incidències que es produeixin durant el transport del mateix. No s'admet en cap cas càrrec per embalatge, que no sigui per acord exprés en aquest sentit, que es farà constar en la comanda. Els desperfectes o avaries que pateixin els materials com a conseqüència d'embalatge insuficient serà per compte del proveïdor.

9-Proveïdor  
Queda entès que tots els jornals, obligacions socials i assegurances de qualsevol tipus, del personal, material o equips empleats en aquests subministres o serveis, així com el manteniment de l'ordre i la neteja de la obra (especialment de l'afectació de les seves feines) i de qualsevol altra obligació del PROVEÏDOR seran d'exclusiva responsabilitat d'aquest, cobrint tot dany material que pugui produir-se a tercers, pel seu personal o materials. En els casos de que el subministre inclogui serveis, prestacions, muntatges, etc. el PROVEÏDOR inclourà en les seves factures l'aclariment exprés de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i Assegurança d'Accidents de tot el seu personal, indicant que no ha contractat amb terceres empreses i en cas contrari presentarà la mateixa declaració sobre aquestes, adjuntant fotocòpies del TC1 y TC2 amb les factures, pel període que cobreixi el servei prestat i comprès en aquestes factures.

10-Correspondència  
Tota correspondència, albarans, factures, etc, haurà d'expressar el número de referència de la mateixa, i l'obra de destí. Sense aquests requisits seran retornats al proveïdor.

11-Impostos  
Els impostos que puguin esdevenir d' aquesta comanda, a excepció del IVA, quan no s'estableixi el contrari, així com qualsevol altre gravamen del Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi, seran a càrrec del Proveïdor.

12-Factura i liquidació  
En les factures hi figuraran totes les dades fiscals del proveïdor així com les de UTE 360 INSTAVI CSIC a més del núm. comanda i obra. S'acceptarà una sola factura per obra i per mes. És condició indispensable rebre les factures abans del dia 5 del mes següent. En cas de superar aquesta data límit, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjançant [condicions_pagament], a comptar des de data final de mes. No es lliurarà cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del departament tècnic i/o administratiu, el proveïdor disposarà de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la correcció de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveïdor no ha efectuat la modificació requerida, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura correcta. No es considerarà conformada una factura, ni conseqüentment nascut el dret de crèdit del proveïdor, fins a la data en que es lliuri al proveïdor el pagament anteriorment referit.

13-Garanties  
El proveïdor indemnitzarà i lliurarà de tota responsabilitat a UTE 360 INSTAVI CSIC per les reclamacions que puguin sorgir com a conseqüència de la infracció de patents, marques o models d'utilitat i defensarà al seu càrrec qualsevol litigi sorgit per aquest motiu.

14-Resolució  
Serà causa de resolució l'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquesta comanda, o de qualsevol punt de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre per la que es regula la subcontractació en el sector de la construcció, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, els comportaments indisciplinars o l'absentisme a l'obra sense comunicació prèvia. En els casos imputables al proveïdor, el comprador farà seves en concepte d'indemnització les quantitats pendents d'abonament. Són causes també de la resolució immediata: La suspensió de pagaments i/o fallida del proveïdor i la mort del proveïdor, quan aquest sigui persona física.

15-Competències  
Les parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, per la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que es derivi de la interpretació i/o execució de les obligacions que sorgeixin entre les parts en virtut de l'acceptació de la present comanda.

Condicions Particulars Espanyol:

1-Pedido  
El objeto del presente pedido es la subcontratación de las partidas descritas previamente, las cuales se encuentran incluidas en el Proyecto Técnico de cabecera, del cual UTE 360 INSTAVI CSIC . Por el solo hecho de realizar los suministros o servicios solicitados en este PEDIDO, se entiende que el PROVEEDOR acepta todas las condiciones que figuran en la misma. Toda entrega o servicio irá acompañado del correspondiente ALBARÁN de entrega con el nombre y domicilio del proveedor y debidamente firmado por el encargado o persona autorizada de UTE 360 INSTAVI CSIC Toda factura tendrá que contener obligatoriamente y de forma clara y visible el correspondiente número de pedido.

2-Entrega  
El inicio de los trabajos se realizará en el día establecido en este pedido y se define un plazo de ejecución de un mes para las partidas contratadas. La entrega o entregas, se realizarán en el plazo o plazos establecidos en este pedido. Si el PROVEEDOR no cumpliera el plazo total o parcial, se le aplicará como sanción el % del importe contratado por día de demora, deduciéndose el importe económico de la sanción de las facturas pendientes de pago. Del mismo modo, se establece una penalización del 10% del importe contratado por abandono de obra, en caso de producirse. UTE 360 INSTAVI CSIC podrá exigir que el proveedor avance o retrase los suministros que le interesen a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritmo de las obras, dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud y teniendo en cuenta los plazos de entrega convenidos. Si el proveedor no cumpliera el plazo previsto en tiempo superior a quince días naturales, UTE 360 INSTAVI CSICpodrá revisar toda la facturación pendiente de abono y podrá optar por la rescisión del pedido, con pérdida por parte del proveedor de la garantía. El proveedor acepta en todo caso hacerse cargo de los gastos que puedan ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC por su sustitución, y en especial por los aumentos de los precios, sin perjuicio de la posibilidad de reclamación por daños y perjuicios que en todo caso se reserva UTE 360 INSTAVI CSIC

3-Calidades  
Todos los elementos objeto de este pedido se ajustarán, como mínimo, a las calidades señaladas en el presupuesto n.º, y a la normativa vigente en el momento de ejecución de las obras. En aquellos materiales que sea perceptivo, el proveedor librará el certificado de calidad correspondiente antes de la entrega del pago de la última factura. Cuando no se cumplan estas condiciones los materiales serán rechazados, el comprador no tendrá la obligación del pago de la factura y podrá presentar reclamación por los perjuicios que le fueran ocasionados. En el caso de discrepancias en cuanto a la calidad de los materiales suministrados, restará un informe o certificado de la Dirección Facultativa de las obras donde se manifieste o confirme la falta de calidad del material, por que el proveedor proceda a su cargo, a su inmediata retirada y sustitución en el plazo que establezca el comprador. La conformidad de los suministros no será definitiva hasta que no se haya finalizado la totalidad del mismo.

4-Compromiso Ambiental 
El subcontratista viene obligado a cumplir todas las disposiciones legales en materia de medio ambiente siendo responsable de la puesta en práctica de las mismas, tanto en lo que se refiere a la actividad por él contratada como a la que a su vez subcontrate con terceros.  El subcontratista deberá cumplir, cuando exista, el plan de medio ambiente de la obra. Para ello el contratista pondrá a disposición del subcontratista la parte de dicho plan que le afecte.  El contratista no aceptará ninguna reclamación del subcontratista por pérdidas de tiempo debidas a interrupciones del trabajo, por incumplimiento por parte del mismo de la legislación medioambiental o de las normas contenidas en el plan de medio ambiente de la obra.

El subcontratista se compromete a retirar de la obra todo tipo de envases y residuos industriales que genere en su actividad y a tratarlos con arreglo a la legislación de medio ambiente. El incumplimiento por el subcontratista de sus obligaciones en los temas medioambientales facultará al contratista a la imposición de una penalización equivalente a la sanción que aplicarían las autoridades medioambientales por este incumplimiento. En caso de reiteración, se podrán retener los pagos y facturas en curso e incluso resolver el contrato sin que el subcontratista tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y perjuicios que el contratista pudiese reclamarle.

5-Compromiso de cumplimiento de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

El subcontratista está obligado a cumplir todas las disposiciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales y presentar los registros que así lo acrediten. Asimismo es también responsable del estricto cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud que se le hará extensivo a la firma del contrato, y al que deberá adherirse, ya las instrucciones que el personal por la contratista le indiquen. 
En el período máximo de 2 días hábiles desde emisión de este contrato, el subcontratista recibirá un documento desde el Departamento de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC dónde se relaciona toda la documentación requerida según su razón social, niveles de subcontratación y trabajadores a cargo. El subcontratista deberá enviar toda la documentación relativa a empresa a la mayor brevedad posible y la relativa a trabajadores como máximo 3 días hábiles antes del inicio de los trabajos a ejecutar en obra para poder verificar y autorizar a los trabajadores. entrada a obra. 
El no cumplimiento de esta cláusula puede ser motivo de la expulsión/no admisión de trabajadores de la subcontratista en obra. El incumplimiento por el subcontratista de sus obligaciones en materia de PRL facultará al contratista, a la imposición de una penalización equivalente a la sanción que aplicarían las autoridades por este incumplimiento. En caso de reiteración, se podrán retener los pagos y facturas en curso e incluso resolver el contrato sin que el subcontratista tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y perjuicios que el contratista le pudiera reclamar.

En el caso de apertura de una NO CONFORMIDAD (ISO) por incumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y/o Calidad, UTE 360 INSTAVI CSIC procederá a pasar un cargo de 180€ (I.V.A no incluido) por la gestión de la misma, independientemente de otras cantidades que se puedan determinar, en función de la gravedad de los hechos.

6-Precios 
Los precios incluyen el suministro de materiales, la mano de obra especializada, dietas y desplazamientos hasta el lugar de entrega indicada (obra), así como las herramientas y maquinaria auxiliar necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contratados. Aun así, se encuentra incluido cualquier tipo de impuesto o gravamen, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido, (IVA), que se cargará desglosado en factura. Excepto que haya quedado expresamente convenido en las condiciones particulares, los precios de este pedido se entienden por firmes, sin derecho a ningún tipo de revisión y llevan incluidos todos los cargos, impuestos, etc. que no estén expresamente recogidos en este. Así mismo, las unidades entrega o servicio del presente PEDIDO son aproximadas, por lo cual se facturarán las unidades realmente servidas o ejecutadas y si se produjera una variación en el número de estas, no tendrá repercusión en los precios unitarios, que se consideran fijas por la duración de la obra. El PROVEEDOR queda obligado a suministrar o ejecutar las mismas en mayor o menor volumen según las necesidades de la obra, sin que la variación cuantitativa de las estimadas suponga motivo de reclamación. En el caso de que se requieran ensayos, los gastos que estos comporten serán a cargo del proveedor hasta el 1% del valor de los suministras contratados. El proveedor expresamente autoriza a UTE 360 INSTAVI CSIC a que realice los controles, pruebas y ensayos a que se refiere el párrafo anterior en el supuesto de que el mismo no los llevara al efecto, la totalidad de los gastos que comporten con cargo por parte del proveedor.

7-Abonos 
En el caso de devolución y/o cambio de materiales suministrados, el comprador no aceptará cargos bajo ningún concepto si no se encuentra acordado previamente con el técnico de obra. Los abonos se facturarán y harán efectivos durante el mismo mes que se produzcan físicamente.

8-Transporte 
El comprador se hará cargo de los materiales en el sitio de destino. No se hará por tanto responsable de las incidencias que se produzcan durante el transporte del mismo. No se admite en ningún caso cargo por embalaje, que no sea por acuerdo exprés en este sentido, que se hará constar en el pedido. Los desperfectos o averías que sufran los materiales como consecuencia de embalaje insuficiente serán a cuenta del proveedor.

9-Proveedor  
Queda entendido que todos los jornales, obligaciones sociales y seguros de cualquier tipo, del personal, material o equipos empleados en estos suministras o servicios, así como cualquier otra obligación del PROVEEDOR serán de exclusiva responsabilidad de este, cubriendo todo daño material que pueda producirse a terceros, por su personal o materiales. En los casos de que lo suministro incluya servicios, prestaciones, montajes, etc. el PROVEEDOR incluirá en sus facturas la aclaración exprés de encontrarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y Seguro de Accidentes de todo su personal, indicando que no ha contratado con terceras empresas y en caso contrario presentará la misma declaración sobre estas, adjuntando fotocopias del TC1 y TC2 con las facturas, por el periodo que cubra el servicio prestado y comprendido en estas facturas.

10-Correspondencia  
Toda correspondencia, albaranes, facturas, etc. deberá expresar el número de referencia de la misma, y la obra de destino. Sin estos requisitos serán devueltos al proveedor.

11-Impuestos  
Los impuestos que puedan ocurrir de este pedido, a excepción del IVA, cuando no se establezca lo contrario, así como cualquier otro gravamen del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, serán a cargo del proveedor.

12-Factura y liquidación  
En las facturas figurarán todos los datos fiscales del proveedor, así como los de UTE 360 INSTAVI CSIC además del número de pedido y obra. Se aceptará una sola factura por obra y por mes. Es condición indispensable recibir las facturas antes del día 5 del mes siguiente. En caso de superar esta fecha límite, el vencimiento se incrementará con el número de meses en que se demore la presentación de la factura. Los pagos se efectuarán mediante [condicions_pagament], a contar desde fecha final de mes. No se entregará ningún documento de pago si no es conforme la factura correspondiente. En caso de no conformidad de la factura por parte del departamento técnico y/o administrativo, el proveedor dispondrá de 5 días contados a partir de la fecha de No conformidad, para la corrección de la factura incorrecta. Una vez transcurridos estos 5 días, si el Proveedor no ha efectuado la modificación requerida, el vencimiento se incrementará con el número de meses en que se demore la presentación de la factura correcta. No se considerará conformada una factura, ni consecuentemente nacido el derecho de crédito de proveedor, hasta la fecha en que se entregue al proveedor el pagaré anteriormente referido.

13-Garantías 
El proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad a UTE 360 INSTAVI CSIC por las reclamaciones que puedan surgir como consecuencia de la infracción de patentes, marcas o modelos de utilidad y defenderá a su cargo cualquier litigio surgido por este motivo. En concepto de garantía, el proveedor aplicará una retención del [retencio_garantia] % sobre cada factura emitida. UTE 360 INSTAVI CSIC realizará la devolución completa sin reservas de la garantía a los [garantia] meses, a contar desde el acta provisional de recepción de la obra.

El subcontratista en concepto de garantía, responderá y realizará suministro y/o servicio necesario para  poder enmendar cualquier clase de defecto o vicio oculto a sus obras, garantizando así el cumplimiento de este Pedido, estableciéndose el plazo de garantía de [garantia] meses a contar de la fecha de recepción provisional de las obras.

14-Resolución  
Será causa de resolución el incumplimiento de cualquier de las condiciones de este pedido, o de cualquier punto de la Ley 32/2006 de 18 de octubre por la que se regula la subcontratación en el sector de la construcción, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, los comportamientos indisciplinarios o el absentismo a la obra sin comunicación previa. En los casos imputables al proveedor, el comprador hará suyas en concepto de indemnización las cantidades pendientes de abono. Son causas también de la resolución inmediata: La suspensión de pagos y/o quiebra del proveedor y la muerte del proveedor, cuando este sea persona física.

15-Competencias 
Las partes, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Manresa, para la resolución de cualquier controversia o litigio que se derive de la interpretación y/o ejecución de las obligaciones que surjan entre las partes en virtud de la aceptación del presente pedido.

Condicions Generals Català:

Documentació: El proveïdor haurà de lliurar a “INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. y SERVEIS INTEGRALS  360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de Mayo” denominada abreviadament a partir d’ara com a “UTE 360 INSTAVI CSIC” els documents de seguretat sol.licitats pel departament d'administració de l'empresa, així com tots els certificats de qualitat vinculats a la comanda en curs. No s'admetran com a vàlid ni vinculant cap albarà i/o factura on no aparegui referenciat el nostre núm. d'obra i núm. de comanda, dades que consten a la capçalera d'aquest document.

Transport i descàrrega a càrrec del proveïdor

Retenció de garantia: [retencio_garantia] %

IVA: S'aplicarà l'increment en factura del percentatge vigent fiscalment.

Pagament: [condicions_pagament], a comptar des de data final de mes.

Factura s'enviarà a l'adreça: C/ Ramon Farguell, 17 (P.I. Bufalvent) - 08243 - Manresa, o per correu electrònic facturacio@construccions360plus.com 
La data màxima de lliurament de la factura, serà el dia 5 del mes següent de la data de la factura.

Condicions Generals Espanyol:

Documentación: el proveedor deberá entregar a “INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. y SERVEIS INTEGRALS  360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de Mayo” denominada abreviadament a partir d’ara com a “UTE 360 INSTAVI CSIC” los documentos de seguridad solicitados por el departamento de administración de la empresa, así como todos los certificados de calidad vinculados al pedido en curso. No se admitirán como válido o vinculante ningún albarán y/o factura donde no aparezca referenciado nuestro número de obra y número de pedido, datos que constan en la cabecera de este documento.

Transporte y descarga a cargo del proveedor.

Retención de garantía: [retencio_garantia] %

IVA: se aplicará el incremento en factura de porcentaje vigente fiscalmente.

Pago: [condicions_pagament], a contar des de fecha final de mes.

Factura se enviará a la dirección: C/ Ramon Farguell, 17 (P.I. Bufalvent) - 08243 - Manresa o por correo electrónico facturacio<a href="mailto:administracio@construccions360plus.com">@construccions360plus.com</a>

La fecha máxima de entrega de la factura será el día 5 del siguiente mes de la fecha de la factura.

Contracte Català:

1-Comanda  
L'objecte de la present comanda és la subcontractació de les partides descrites prèviament, les quals es troben incloses en el Projecte Tècnic de capçalera, del qual UTE 360 INSTAVI CSIC és adjudicatària. Pel sol fet de realitzar els subministres o serveis sol·licitats en aquesta COMANDA, s'entén que el PROVEÏDOR accepta totes les condicions que figuren en la mateixa. Tot lliurament o servei anirà acompanyat del corresponent ALBARÀ de lliurament amb el nom i domicili del proveïdor i degudament signat per l'encarregat o persona autoritzada de UTE 360 INSTAVI CSIC Tota factura haurà de contenir obligatòriament i de forma clara i visible el corresponent número de comanda.

2-Lliurament  
L'inici dels treballs es realitzarà en el dia establert en aquesta comanda i es defineix un termini d'execució d'un mes per a les partides contractades. El lliurament o lliuraments, es realitzaran en el termini o terminis establerts en aquesta comanda. Si el PROVEÏDOR no complís el termini total o parcial, se li aplicarà com a sanció el % de l'import contractat per dia de demora, deduint-se l'import econòmic de la sanció de les factures pendents de pagament. De la mateixa manera, s'estableix una penalització del 10% de l'import contractat per abandonament d'obra, en cas de produir-se. UTE 360 INSTAVI CSIC podrà exigir que el proveïdor avanci o retardi els subministres que l'interessin a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritme de les obres, dintre de les 48 hores següents a la seva sol·licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si el proveïdor no complís el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, UTE 360 INSTAVI CSIC podrà revisar tota la facturació pendent d'abonament i podrà optar per la rescissió de la comanda, amb pèrdua per part del proveïdor de la garantia. El proveïdor accepta en tot cas fer-se càrrec de les despeses que puguin ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC per la seva substitució, i en especial pels augments dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamació per danys i perjudicis que en tot cas es reserva UTE 360 INSTAVI CSIC

3-Qualitats  
Tots els elements objecte d'aquesta comanda s'ajustaran, com a mínim, a les qualitats assenyalades al pressupost nº, i a la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. En aquells materials que sigui perceptiu, el proveïdor lliurarà el certificat de qualitat corresponent abans del lliurament del pagament de la última factura. Quan no es compleixin aquestes condicions els materials seran rebutjats, el comprador no tindrà l'obligació del pagament de la factura i podrà presentar reclamació pels perjudicis que li fossin ocasionats. En el cas de discrepàncies en quant a la qualitat dels materials subministrats, restarà un informe o certificat de la Direcció Facultativa de les obres on es manifesti o confirmi la falta de qualitat del material, per que el proveïdor procedeixi al seu càrrec a la seva immediata retirada i substitució en el termini que estableixi el comprador. La conformitat als subministres no serà definitiva fins que no s'hagi finalitzat la totalitat del mateix.

5-Compromís de compliment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i presentar els registres que així ho acreditin. Tanmateix és també responsable de l'estricte compliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut que se li farà extensiu a la signatura del contracte, i al qual s'haurà d'adherir, i a les instruccions que el personal per la contractista li indiquin.  
En el periode màxim de 2 dies hàbils des d'emissió d'aquest contracte, el subcontractista rebrà un document des del Departament de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC. on es relaciona tota la documentació requerida segons la seva raó social, nivells de subcontractació i treballadors a càrrec. El subcontractista haurà d'enviar tota la documentació relativa a empresa a la major brevedat possible i la relativa a treballadors com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici dels treballs a executar a obra per tal de poder verificar i autoritzar els treballadors l'entrada a obra. 
El no compliment d'aquesta clàusula pot èsser motiu de l'expulsió/no admissió de treballadors de la subcontractista a obra. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en materia de PRL facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

En el cas d'apertura d'una NO CONFORMITAT (ISO) per incompliment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i/o Qualitat, UTE 360 INSTAVI CSIC, procedirà a passar un càrrec de 180€ (I.V.A no inclòs) per la gestió de la mateixa, independentment d'altres quanties que es puguin determinar, en funció de la gravetat dels fets.

6-Preus  
Els preus inclouen el subministre de materials, la mà d'obra especialitzada, dietes i desplaçaments fins el lloc de lliurament indicat (obra), així com les eines i maquinària auxiliar necessaris per a la correcta execució de les feines contractades. Tanmateix, es troba inclòs qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepció del Impost sobre el Valor Afegit, (IVA), que es carregarà desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus d'aquesta comanda s'entenen per ferms, sense dret a cap tipus de revisió i porten inclosos tots els càrrecs, impostos, etc. que no estiguin expressament recollits en aquest. Així mateix, les unitats lliurament o servei de la present COMANDA són aproximades, per la qual cosa es facturaran les unitats realment servides o executades i si es produís una variació en el número d'aquestes, no tindrà repercussió en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de l'obra. El PROVEÏDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra, sense que la variació quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamació. En el cas de que es requereixin assaigs, les despeses que aquests comportin seran a càrrec del proveïdor fins el 1% del valor dels subministres contractats. El proveïdor expressament autoritza a UTE 360 INSTAVI CSIC a que realitzi els controls, proves i assaigs a que es refereix el paràgraf anterior en el cas que el mateix no els portés a l'efecte, la totalitat de les despeses que comportin amb càrrec per part del proveïdor.

12-Factura i liquidació  
En les factures hi figuraran totes les dades fiscals del proveïdor així com les de UTE 360 INSTAVI CSIC a més del núm. comanda i obra. S'acceptarà una sola factura per obra i per mes. És condició indispensable rebre les factures abans del dia 5 del mes següent. En cas de superar aquesta data límit, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjançant [condicions_pagament], a comptar des de data final de mes. No es lliurarà cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del departament tècnic i/o administratiu, el proveïdor disposarà de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la correcció de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveïdor no ha efectuat la modificació requerida, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura correcta. No es considerarà conformada una factura, ni conseqüentment nascut el dret de crèdit del proveïdor, fins a la data en que es lliuri al proveïdor el pagament anteriorment referit.

13-Garanties  
El proveïdor indemnitzarà i lliurarà de tota responsabilitat a UTE 360 INSTAVI CSIC per les reclamacions que puguin sorgir com a conseqüència de la infracció de patents, marques o models d'utilitat i defensarà al seu càrrec qualsevol litigi sorgit per aquest motiu. En concepte de garantia, el proveïdor aplicarà una retenció del [retencio_garantia] % sobre cada factura emesa. UTE 360 INSTAVI CSIC realitzarà la devolució completa sense reserves de la garantia als [garantia] mesos, a comptar des de l'acta provisional de recepció de l'obra.

El subcontractista en concepte de garantia, respondrà i realitzarà subministre i/o servei necessari per a  poder esmenar qualsevol classe de defecte o vici ocult a les seves obres, garantint així el compliment d'aquesta Comanda, establint-se el termini de garantia de [garantia] mesos a comptar de la data de recepció provisional de les obres.

Contracte Espanyol:

5-Compromiso de cumplimiento de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Dades

Núm. Comanda:	PE-PR240013-19
Import Consumit:	3.631,40 €
Proveidor:	PRV-1917 - SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS, S.A.
Núm. Projecte:	PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial
Tipus Comanda:	Comanda Serveis C2B

Dades Econòmiques

Subtotal :	€
Tipus Iva:
Iva:	€
Total:	€
Tipus de Pagament:
Dies Venciment:	60
Data Pagament:	25
Data Comptabilització:
Condicions Pagament:	Transferència Bancària a 60 dies, dia de pagament 25 a partir de data final de mes.
Retenció Garantia: !!!	0
Garantia: !!!	12

Observacions

Dades Contacte

Adreça d'entrega:	EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona
Contacte Obra:	Camila Fernández
Telèfon Contacte:	657765292

Documents

Idioma:
Doc. Oferta Definitiva:
Comanda Signada
Afegir Articles:	Afegir
Importar Articles	Importar
Generar Document:

Versions Comanda

Document Comanda	Data	Usuari	PDF
10_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf Actual	2025-05-15 11:26:09	Marta Garcia	PDF
9_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2025-05-15 11:26:06	Marta Garcia	PDF
8_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2025-05-15 10:12:54	Marta Garcia	PDF
7_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2025-05-15 10:12:51	Marta Garcia	PDF
6_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2025-02-03 16:50:55	Marta Garcia	PDF
5_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2025-02-03 16:50:51	Marta Garcia	PDF
4_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2024-12-20 10:13:40	Marta Garcia	PDF
3_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2024-12-20 10:13:37	Marta Garcia	PDF
2_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2024-08-23 12:04:59	Marta Garcia	PDF
1_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-19.pdf	2024-08-23 12:04:55	Marta Garcia	PDF

Accions

iD	Usuari	Data	Acció

Documents

Nova Tasca

Modifica Tasca

Comanda núm. PE-PR240013-19 - Proveïdor: SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS, S.A.

Import Consumit: 3.631,40 €

Nova Acció

Adjunta Oferta Nova

Adjunta Comanda Signada